Профессиональный участник рынка не мог не знать о введении санкций

Общество (поставщик) и предприятие (заказчик) заключили договор поставки оборудования.

Впоследствии поставщик направил заказчику уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а именно о дистанционном отключении программного обеспечения иностранным правообладателем. Ссылаясь на то, что эти обстоятельства не позволили ему вовремя исполнить обязательства по договору, поставщик просил заказчика не применять к нему штрафных санкций и заключить дополнительное соглашение о продлении срока поставки.

Заказчик отказался удовлетворить данные требования, отметив, что поставщик при заключении договора мог и должен был предвидеть риск блокировки иностранного программного обеспечения, а поскольку сторонами заключен договор поставки, а не изготовления оборудования, поставщик мог закупить на рынке и поставить заказчику оборудование иного производителя.

Получив отказ, поставщик обратился в арбитражный суд с иском, в котором просил признать наличие обстоятельств непреодолимой силы, изменить сроки поставки и освободить его от уплаты неустойки за время просрочки.

Суды трех инстанций отказали в иске, согласившись с доводами ответчика и указав, что общество, являясь профессиональным участником рынка, осуществляющим предпринимательскую деятельность, не могло не знать о текущей внешнеэкономической ситуации и о введении санкций в отношении Российской Федерации.