Незначительность нарушения сроков по контракту не освобождает от ответственности, но может стать основанием для снижения неустойки
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.07.2021 № Ф07-7626/2021 по делу № А56-99193/2019
Заказчик по контракту на выполнение работ по завершению строительства школы для нужд города обратился в арбитражный суд с иском к подрядчику о взыскании пеней за нарушение срока выполнения работ и штрафа за несвоевременное представление календарного плана по контракту.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска.
Арбитражный суд Северо-Западного округа направил дело на новое рассмотрение, указав, что выводы судов о полном отсутствии вины подрядчика не соответствуют фактическим обстоятельствам. При этом незначительность нарушения сроков (восемь дней) не может повлечь полное освобождение от ответственности, но может стать основанием для снижения неустойки.
Читайте все платные статьи от 420 ₽ при приобретении годовой подписки
Чтобы оставить комментарий вам нужно Войти или Зарегистрироваться