Особые условия упаковки и транспортировки продукции необходимо согласовывать

Согласно договору общество (поставщик) обязалось изготовить и передать компании (покупателю) продукцию.

Общество поставило продукцию покупателю. При ее приемке покупатель обнаружил повреждения продукции и отразил это в акте. Компания сообщила обществу, что устранит дефекты собственными силами за счет поставщика. Ссылаясь на самостоятельное устранение дефектов, компания частично отказалась от оплаты товара и потребовала от общества возместить расходы на устранение дефектов и уплатить пени за нарушение срока поставки продукции. Стороны не урегулировали спор во внесудебном порядке, в связи с чем компания обратилась в арбитражный суд с соответствующим иском.

Суд апелляционной инстанции взыскал с общества запрошенную сумму неустойки, отказав в остальной части иска. Из материалов дела суд установил, что компания потребовала от общества поставить продукцию в собранном виде, но особый вид ее транспортировки и упаковки не согласовала, а значит, приняла на себя ответственность за дефекты, возникшие при штатной перевозке.

Суд округа оставил постановление апелляционного суда без изменения.