Неблагоприятные погодные условия послужили оправданием неисполнения контракта в срок
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.02.2025 № Ф07-17760/2024 по делу № А56-11961/2024
Администрация (заказчик) заключила с предпринимателем (подрядчик) государственный контракт на обустройство тротуара. В установленный срок контракт не был исполнен, и по заявлению заказчика антимонопольный орган включил сведения о предпринимателе в реестр недобросовестных поставщиков.
Предприниматель обратился в арбитражный суд.
Суды установили, что контролирующая организация, привлеченная заказчиком, не рекомендовала укладку асфальтобетонного покрытия при неблагоприятных погодных условиях — низких температурах воздуха и наличии снежного покрова; то есть приостановление работ напрямую связано с указанием контролирующей организации, которое подрядчик не вправе игнорировать.
Отметив, что большая часть работ по контракту была выполнена, и не установив в действиях предпринимателя умышленного уклонения от исполнения контракта, апелляционный суд признал решение антимонопольного органа недействительным и обязал его исключить сведения о предпринимателе из реестра недобросовестных поставщиков.
Суд округа поддержал решение апелляционного суда.
Читайте все платные статьи от 420 ₽ при приобретении годовой подписки
Чтобы оставить комментарий вам нужно Войти или Зарегистрироваться
