Официальное издание Арбитражного суда Северо-Западного округа

Суд признал санкции обстоятельством, освобождающим от уплаты неустойки

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.03.2024 № Ф07-282/2024 по делу № А56-49826/2023

Общество (заказчик) и компания (подрядчик) заключили договор на выполнение работ по ремонту энергетического оборудования. Поскольку работы к установленному сроку не были завершены, общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с компании неустойки.

Суды установили, что в связи с введенными Европейским союзом против России санкциями подрядчик вынужден был искать новые логистические цепочки, вследствие чего сроки поставки оборудования и завершения работ сместились. Суды пришли к выводу об отсутствии вины в действиях компании, которая выполнила к установленному договором сроку основной объем работ и поставила в предусмотренные дополнительным соглашением сроки оставшееся оборудование. Признав санкционный режим объективным обстоятельством, не связанным с действиями компании, суды отметили, что подрядчик исполнил договорные обязательства надлежащим образом, и отказали в удовлетворении иска.


Читайте все платные статьи от 420 ₽ при приобретении годовой подписки

Возврат к списку


Чтобы оставить комментарий вам нужно Войти или Зарегистрироваться

Новости и обзоры

Новости и обзоры

Наверх

Сообщение в компанию

Обратите внимание, что отправка ссылок в сообщении ограничена.

 
* — обязательное для заполнения поле

 

Получите демодоступ

На 3 дня для вас будет открыт доступ к двум последним выпускам журнала Арбитражные споры -
№ 3 (103) и № 4 (104)