Решение заказчика об отказе от исполнения контракта является законным, пока в судебном порядке не признано иное

Учреждение (заказчик) и общество (подрядчик) заключили государственный контракт на разработку проектно-сметной документации.

В связи с нарушением подрядчиком сроков и отсутствием результата выполненных работ (отрицательное заключение государственной экспертизы) учреждение уведомило подрядчика о начислении штрафа и об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Общество уплатило выставленный штраф, но, полагая его начисление необоснованным, обратилось в арбитражный суд с иском к учреждению о взыскании убытков в размере перечисленного штрафа.

Суды двух инстанций удовлетворили иск, однако суд кассационной инстанции отменил судебные акты и отказал в удовлетворении иска.

Как указал суд округа, заказчик отказался от исполнения контракта по причине просрочки подрядчика, и именно в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту начислил штраф.

Суд округа также отметил, что решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта обществом не оспорено, недействительным не признано, доказательства его отмены отсутствуют; до тех пор, пока такой отказ заказчика не признан незаконным, вывод судов о необоснованности начисления штрафа не может быть признан правомерным.